防线施工合同范本

防线施工合同范本 第一篇

发包方(下面内容简称甲方)：_________

承包方(下面内容简称乙方)：_________

第一条 工程项目

工程名称：_________;工程地点：_________;承包范围：_________;金额：_________。

工期：

(一)开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。

(二)竣工日期：通过_________市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的日期。

质量等级：严格按照民族人防办_标准图集要求制作和安装，符合民族及_________市人防的规定，达到优良标准。

合同价款：包干总造价为人民币：_________元;大写：_________元整(含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金)。

承包方式：本工程采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过_________市人防办验收等全部手续，并承担一切费用。

按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙路线有关部门和单位支付。

第二条 合同文件组成及解释顺序

协议条款：_________。

工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。

洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。

标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

民族法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。

第三条 图纸

本工程施工所需全部图纸由乙方提供，并向甲方提供四套图纸。

第四条 甲方驻工地代表

甲方委派专人为驻工地代表，监督检查工程质量、进度及其它事宜，若甲方代表易人，须提前通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

第五条 乙方驻工地代表

乙方任命的驻工地总负责人或总代表，应书面通知甲方及监理公司，甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。若乙方代表易人，须提前七天通知甲方及监理公司，其后任必须继续承担前任应负的责任。

甲方代表行使合同约定的权利，履行合同约定的责任。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司及甲方代表，监理公司或甲方代表在回执上签署姓名和收到时刻后生效。

第六条 甲方权利义务

甲方有权根据设计单位的意见和有关主管部门的要求，向乙方提出调整或变更本合同产品的数量或型号。变更后按本合同第九条款进行履行。

甲方须在地下室底板完成前一个月，通知乙方安排人防门制作、安装，在规划时刻内甲方可根据施工进度，要求乙方派人到现场，协商进场施工的配合难题。

甲方有权对乙方现场安装施工的卫生、质量、安全进行监督和管理。

甲方须向乙方提供安装施工用的水、电及现场可提供的临时配合设备支撑材料等。

现场施工协调由甲方负责。

甲方须向乙方提供地下室人防报批图壹份;完工后，由乙方通知有关单位验收人防门，甲方派人参加。

甲方须按乙方提供的技术交底资料委托土建施工单位在剪力墙扎筋时预留人防门安装的所需的门洞。

发包方(下面内容简称甲方)：_________

承包方(下面内容简称乙方)：_________

日期：

防线施工合同范本 第二篇

发包发(甲方)：__________________

承包方(乙方)：__________________

经双方协商同意甲方将___________________工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：

一、承包

本工程乙方包工不包料(包小型机具、扫帚等)，包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。

二、工程承包范围

_____________________。

三、工程承包单价

_____________________。

四、付款方式

进度款按完成工程量_______按月支付，竣工退场支付________。

五，甲乙双方责任

一、甲方责任：提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。

二、乙方责任：

(一)按图施工，以甲方交底执行，并按照民族现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。

(二)砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水;墙面平整，垂直误差正负___，灰缝厚度___，且平直均匀饱满，墙体砌好___天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距___每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。

(三)内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰经过中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果___，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。

(四)外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰经过中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于___，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，独特情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直，缝大致均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。

(五)室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水平直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。

(六)施工经过中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。

(七)中途不管任何缘故私自罢工，停工___天，按照实际人数每人每天罚款___元，停工一天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的___%结算。

(八)工期进度

乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延___天罚款___元，拖延三填以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。

六、安全、质量罚款细则

(一)不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款___元;

(二)乘坐提升架上落，每人次罚款___元

(三)宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款___元，并没收用电器具;

(四)厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款___元;

(五)施工中浪费材料，按原价___倍罚款;

(六)高层抛掉物罚款___元，造成严重后果全部由乙方负责;

(七)违反本合同乙方责任中的任何安全质量难题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量难题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按___%结算。

(八)工伤、工故乙方承担___%。

七、其他事项

一、本工地内打架每人次罚款___元，严重者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事务与本工地无关。

二、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。

八、合同留存

本合同安全、质量等未尽事宜按民族有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。

发包方(下面内容简称甲方)：_________

承包方(下面内容简称乙方)：_________

日期：

防线施工合同范本 第三篇

甲方：_________

乙方：_________

按照《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将“_________办公大楼布线工程”（工程地址：_________）项目委托给乙方设计、安装、调试及维护。经甲、乙双方协商，达成如下协议：

第一条工程范围

综合布线体系：按所附清单提供设备及材料，并完成九八个信息点（其中数据点六五个，语音点三四个）的安装、调试；工程完工后提供所有信息点的测试数据报告。

网络体系：按所附清单提供设备及材料，并负责所有交换机的安装、调试。

所有工程施工按照“_________办公大楼布线方案”（下面内容简称“方案”执行）。

第二条工程承包方式

工程承包方式采取包工包料，工程涉及的所有材料、设备数量按照“方案”执行，详见“方案”及合同附件。

第三条工程总造价及付款方式

一、工程总造价

工程总造价为：￥元整（大写：_________）。

注：以上价格组成详见附件

合同价款的调整：当工程项目内容、范围发生变更，涉及材料设备数量发生变更时，合同价款调整由甲乙双方代表人共同商定。

二、付款方式

①工程验收合格后，甲方应在五日内将合同金额的九七%，即_________元整（大写：_________）一次性付清给乙方。

②工程质保金为合同金额的三%，即$$$；工程质保金在工程验收合格之日起满一年后付清给乙方。

注：工程款项均以银行转帐的方式支付。

第四条工程工期

一、合同生效之日起_________日内，乙方项目经理进场确定具体的施工图纸及施工方案（由乙方负责制作），并指定现场督导工程师。施工图纸及方案经甲乙双方项目负责人签字（盖章）确认后方可实施。

二、工程开工日期为：_________

三、若确需对“设计方案”做改动，由双方项目负责人确认后方可实施。

四、如因甲方缘故使工程未能按时进行，乙方有权以书面形式向甲方提出延期申请，经甲方核实并签字（盖章）确认后乙方可将工期顺延。

五、甲方因故停止施工时，应及时以书面形式通知乙方并确定再开工日期，可恢复施工时同样以书面形式通知乙方，工期相应顺延；如无法确定再开工日期时，甲方需按工程已完成量向乙方结算相应工程进度款。

六、乙方应在_________前完成工程的实施，并向甲方提交工程竣工报告。

第五条工程验收

乙方竣工后三日内，向甲方提出书面验收申请并提供完整的竣工资料（工程竣工报告、设备材料验收记录、工程结算书等）和工程竣工图纸壹套；

一、甲方在收到乙方验收申请及相关资料之日起九零天内审计完毕，并组织有关人员进行验收，逾期不验收则视为验收合格；

验收标准按“_________办公大楼布线方案”，以及《电子计算机机房设计规范》（gb五零一七四-九三）、《计算站场地技术条件》（gb二八八七-XX）等有关民族标准的要求执行；

二、验收通过后由乙方出具验收报告，甲乙双方项目负责人在验收报告上签字（盖章）。

第六条双方责任

甲方责任：

一、按合同要求支付工程款；

二、协调有关部门给乙方提供材料存放场所；

三、协调有关部门给乙方提供施工经过中所需的水、电；

四、在工程施工经过中协助乙方协调与土建施工单位的关系，以保证工程的顺利实施；

五、工程验收合格后，体系的保护由甲方负责，所有人为不当操作造成的损失由甲方承担；

六、甲方指派_________协助乙方在该项目施工经过中的职业，负责工程施工经过中掩埋工程的验收、设备材料的清点验收、工程签证单等单据、凭证的签字确认，当_________不在时由_________代签。

乙方责任：

一、合同生效后，_________日内进场确定施工方案；

二、工程涉及的材料、设备保证提供原厂优质产品；

三、按质按量按期完成施工内容；

四、在施工期间，必须遵守工地的安全文明施工规程，并听从甲方现场主管人员的合理性安排，若因违反上述规定而造成的经济损失及后果，将由乙方自行承担；

五、整个布线体系工程提供五年保用期，工程涉及的设备的保修期详见《附件’里面的“售后”说明，但人为不当操作及不可抗力造成的损害不在质量保证范围内；

六、响应服务时刻在二小时以内，需现场解决的故障保证在二四小时内到现场难题解决（法定休息日除外）；

七、编写工程竣工、验收及管理文档，提供实际的网线布线图和每一个信息点、语音点的.fulke书面测试报告。

第七条违约责任

一、如乙方不能在合同规定时刻内完工，每延期误一天乙方应按合同总价的千分其中一个向甲方偿付违约金。

二、如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天甲方应按应付金额的千分其中一个向乙方偿付滞纳金。

三、如果由于甲方缘故或不可抗拒力造成工期延误，工期顺延。

四、甲乙双方有义务对合同中涉及所有内容保密，若未经对方同意，擅自泄漏合同有关内容给第三方，应承担因此造成的对方的损失。

五、如因某方违反本合同造成对方损失，按《_合同法》的有关条款进行处理。

六、如本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

第八条其它

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字（盖章）后起生效。

甲方：_________乙方：_________

法人代表或授权代理人：_________法人代表或授权代理人：_________

签章（公章）：_________签章（公章）：_________

_________年__月__日_________年__月__日

防线施工合同范本 第四篇

发包方 (下面内容简称甲方)：

承包方 (下面内容简称乙方)：

根据《_合同法》、《_消费者权益保护法》、《_价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：

第一条 工程概况:

装修施工地点：

住房结构：施工面积平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。

工程承发包方式：_______________________。

合同价款：本合同工程造价为(人民币)_____________________________元(不含税金),金额大写：__________________________________________(详见：《工程预算书》)

工程工期：自____ __年____月__ ___日开工 ,至 年___月___ __日竣工,工期天。

第二条 甲方职业

开工前___三___天，为乙方入场施工创新条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为规则;

提供施工期间的水源、电源;

负责协调施工队与邻里之间的关系;

不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项职业;

参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。

第三条 乙方职业

施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

保护好室内的家具和陈设，保证上、下水管道的畅通;

保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。

第四条 工程变更

工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

第五条 材料供应

按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;

按合同约定由乙方提供的材料应保证质量，主要工程材料到达施工现场前乙方应通知甲方，双方共同验收。

第六条 工期延误

对下面内容缘故造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;

一、工程量变化或设计变更;

二、不可抗力;

三、同意工期顺延的其他情况;

因甲方未按合同约定完成其应负责的职业而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方缘故造成工程质量存在难题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第七条 工程验收和保修

本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ七三-九一)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ三零零-八八)等民族制订的施工及验收规范为质量验收标准。本工程质量应达到民族质量评定___________标准。

双方约定在施工经过中分下面多少阶段对工程质量进行验收：

一、隐蔽工程验收

二、工程中期验收

三、工程竣工验收

乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后填写工程验收单(见附表

四：《装饰装修工程验收单》)。

本工程自验收合格双方签字之日起保修期为___二___年。验收合格签字并在乙方付清工程尾款后，填写工程保修单____________。

第八条 工程款支付方式

双方约定按下列方式支付工程款;

合同生效后，甲方按如下约定直接向乙方支付工程款：因本工程为办公室装修，工期紧，其独特性，本工程进场即付 五零 %的工程款，在木工进场安装前付总工程 四五 %，其余五%在工程结束时，一次性全付清。中期增加项目费用在项目结束前支付清。

.工程进度过半指：在油漆工程材料进场之前。

工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后______日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(《装饰装修工程结算单》);并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

第九条 违约责任

合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反民族法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;

因一方缘故，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金：应付工程款金额的三‰。

由于乙方缘故，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;

由于乙方缘故致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金:合同金额的三‰ 元。

第十条 合同争议的解决方式 双方发生争议协商解决不成时，按下列第___二___ 种方式解决：

①向金华市仲裁委员会申请仲裁;

②向人民法院提起诉讼。

第十一条 附则

本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

本合同签定后工程不得转包。

甲、乙方双方直接签定合同，本合同一式两份，甲、乙方双方各执一份。

合同履行完后自动终止。

发包方(下面内容简称甲方)：_________

承包方(下面内容简称乙方)：_________

日期：

防线施工合同范本 第五篇

（一）甲方责任和权利

一、甲方应按合同约定时刻向乙方支付制作、安装费。

二、甲方对乙方实施监督和管理。

三、甲方负责协调乙方与其他三方的职业。

四、甲方有权抽查乙方的加工和安装情况。

五、甲方负责对乙方进场材料进行验收，对验收不合格的产品有权清除场外。

七、甲方应对乙方的安装职业提供必要的技术支持。

八、甲方对乙方的加工、安装和现场施工管理等出现的难题，有权制止、要求整改、返工、停工等。

九、乙方安装完毕后，甲方负责验收，有权对安装不合格的要求整改、返工，直至合格为止，并在最终的验收报告上签字、盖章确认。

（二）乙方责任和权利

一、乙方负责安装上墙后的成品保护，如有变形、玷污、损坏等由乙方负责。

二、乙方负责对配件及辅料的验收，因乙方验收不严格，给甲方造成的损失，由乙方自行承担。

二、乙方接受甲方的监督和管理。

三、乙方应将加工、安装进度规划提交甲方。

四、乙方应接受甲方加工、安装方面的抽查。

五、乙方在任什么时候候都应接受甲方或监理方产品技术、加工、安装等方面的咨询。

六、进场经验收合格后由乙方委派的安装队专人负责保管，在此期间货物毁损、灭失的风险由乙方自行承担。

七、如果因甲方个别项目发生变化，致使安装期限发生变更（包括提前）或出现其他独特情况，乙方应给予可能的支持，

八、乙方施工期间应严格遵守甲方及总包方有关规章制度，并接受甲方和监理单位的管理。施工经过中和工程竣工未移交甲方前，负责对工程成品进行妥善保护，因乙方缘故造成的一切损失均由乙方承担。

九、安装完毕后，乙方会同总包方做好成品保护。如乙方未按合同约定配合做好成品保护，致使损坏的，由乙方负责。

一零、提交相关资料汇总移交总包方，保证竣工资料完整，确保工程顺利验收。

防线施工合同范本 第六篇

乙方竣工后三日内，向甲方提出书面验收申请并提供完整的竣工资料（工程竣工报告、设备材料验收记录、工程结算书等）和工程竣工图纸壹套；

一、甲方在收到乙方验收申请及相关资料之日起九零天内审计完毕，并组织有关人员进行验收，逾期不验收则视为验收合格；

验收标准按“_________办公大楼布线方案”，以及《电子计算机机房设计规范》（gb五零一七四-九三）、《计算站场地技术条件》（gb二八八七-XX）等有关民族标准的要求执行；

二、验收通过后由乙方出具验收报告，甲乙双方项目负责人在验收报告上签字（盖章）。

防线施工合同范本 第七篇

一、乙方承诺安排秀的安装队伍施工，确保安装进度和质量。

二、安装经过中，所需的辅料乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

三、在安装前，型材变形、外观破坏、规格不符等，乙方应及时调换。

四、乙方在安装经过中，必须遵守甲方和总包方的各项安全管理约定，如果乙方没有遵守或因乙方在安装经过中操作不当而发生的各种事故或给甲方或总包方造成的损失，均由乙方承担。

五、安装完毕后，乙方负责配合总包方对加工质量和安装质量进行验收。现场验收包括产品外观、加工标准、安装要求等。总包方验收合格后，在验收合格确认文件上签字、盖章，并提交甲方。

六、总包方验收后若有异议，出具书面报告给乙方，乙方应在三日内给予答复；由于短缺或质量难题等，乙方应在三天内补齐或更换。

七、甲方收到乙方的最终验收报告后，由甲方协同相关技术人员进行复检，合格后予以确认。如果检查中出现不合格情况，根据实际情况按合同第十条乙方违约责任中第②、③款执行。

八、总包方必须保障乙方的正常施工条件，出现停电、施工受阻等情况时，必须经三方共同确认方可顺延工期。没有经三方确认的延期，属于责任单位个人行为。

防线施工合同范本 第八篇

甲方：

一、按照合同约定，按时支付相应费用；

二、严格按照双方事先约定，积极配合乙方职业，审查方案，完成协作事项并且监督工程的实施进展；

三、按照合同（及附件）约定的内容进行工程验收。

乙方：

方：

乙方：

第一条工程项目：托克逊三川建材有限公司熟料水泥生产线项目

第二条施工地址：托克逊县能源重化工工业园区

第三条方安全责任

一、开工前方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

二、方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报方备案。

三、方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的职业规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

四、方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的职业。

第四条乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工经过中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行下面内容安全责任：

一、乙方所提供的承包工程要求的相关资质材料应诚实、合法、有效。

二、现场施工应遵守民族和地方劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保其用工的合法。乙方必须按民族有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

三、施工期间，乙方应设有专职安监人员。

四、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工经过正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

五、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

六、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格书。

七、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全情形。

八、乙方应在施工范围装设临时围栏或告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的方设施设备；不得擅自拆除、变更方防护设施及标示。

九、乙方施工经过中需使用电、水源，应事先与方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

一零、乙方必须接受方的监督、检查，对方提出的安全整改意见必须及时整改。

合同编号：_________

签订地点：_______________________

签订时刻：_______年_____月_____日

买受人(甲方)：_________________

联系人：_________________________

出卖人(乙方)：_________________

联系人：_________________________

甲路线乙方定购如下产品种类、型号、数量、单价、总计金额。

网络综合布线材料清单及报价：

交货时刻：乙方在甲方见第一笔款电汇单后在天内到货。

第一条 综合布线技术标准：

质量标准：按照产品原制造厂标准。相应中国^v^的光缆产品标准。

损耗(db/km)一三一零nm≤≤拉力(n)三零零零

压力(n/一零零mm)三零零零

弯曲半径，二零倍光缆直径。

职业温度-三零~+

质量标准：按照产品原制造厂标准。技术参数符合民族标准。

验收标准：_________

第二条 出卖人对质量负责的条件及期限：详见产品清单，期限从货到验收合格之日起计算，(验收日期：货到_________日内)产质量量保障_________年。

第三条 包装标准、包装物的供应与回收：按标准包装，不回收。

第四条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：_________

第五条 合理损耗及计算技巧：无。

第六条 标的物所有权自交付时起转移，甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方。

第七条 交(提)货地点、方式：甲方所在地或甲方指定国内城市地址，出卖人(乙方)发货，运输保险由乙方负责。

第八条 运输方式及到达站港和费用负担：汽运，费用由出卖人(乙方)全部承担。

第九条 检验标准、技巧、地点及期限：货到两日内甲方自行组织，甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方。如未传真，示为默认产质量量及数量合格。

第十条 成套设备的安装与调试：无。

第十一条 乙方保证所提供的光缆产质量量符合或优于技术规范，并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条件支付货款。

第十二条 结算方式时刻及地点：合同签订甲方即付总计合同金额的_________%，左右金额：计_________元。

其余货款：在货到后_________个月内付清。

第十三条 违约责任：

一.双方均应遵守上述条款，若未按上述条款执行将被视为违约。

二.合同生效后任何一方终止合同(不可抗力的外因除外)，终止方按合同总金额的_________%赔偿给被终止方。

三.如产品不能满足买受人预先要求的产质量量要求，出卖人应按买受人要求维修或换货，在使用经过中如因产质量量难题给买受人造成损失的，由出卖人承担相应责任，并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的_________%。

四.如买受方末在合同约定时刻内付款，则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿，如出卖人末在合同期内按时交货，则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。

第十四条 乙方保证所提供产品为原厂正规产品，并保证按原厂产品保修条款进行质保。

第十五条 解决合同纠纷的方式：协商解决，协商不成，由原告在所在地的人民法院提起诉讼。

第十六条 合同自签字并盖章起生效，一式四份，双方各执两份，传真与原件同时有效。

第十七条 其它约定事项：_________。

买受人(甲方)(盖章)：_____

出卖人(乙方)(盖章)：_____

订货单位：___________________

供货单位：___________________

甲方：

乙方：

一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的规则订立下面内容综合布线施工合同。

二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;

三、工程所使用的全部材料由乙路线甲方推荐;

一、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;

二、施工经过中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收职业。

三、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等缘故造成的材料损耗由乙方全部承担。

四、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何难题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。

四、施工地点：

五、施工期限

如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外影响影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为 天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施职业业，施工完成后乙方需提供验收报告。

六、验收

甲方必须在乙路线甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。

乙方还应配合甲方做好对下列体系的调试职业：

七、质量保证

整个布线工程质量保证期为壹拾五年。质量、维修的其他约定：

八、货款支付

甲方应在此布线工程经甲方验收合格后 日内向乙方付清工程施工费。

九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。

十、争议解决方式：本合同在履行经过中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同一式三份，双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。

本合同未明确的内容，按《^v^合同法》有关规定执行。

甲方(章)

年 月 日

乙方：(章)

年 月 日

甲方：

乙方：

一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的规则订立下面内容综合布线施工合同。

二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;

三、工程所使用的全部材料由乙路线甲方推荐;

一、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;

二、施工经过中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收职业。

三、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等缘故造成的材料损耗由乙方全部承担。

四、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何难题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。

四、施工地点：

五、施工期限

如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外影响影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为 天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施职业业，施工完成后乙方需提供验收报告。

六、验收

甲方必须在乙路线甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。乙方还应配合甲方做好对下列体系的调试职业：

七、质量保证

整个布线工程质量保证期为壹拾五年。质量、维修的其他约定：

八、货款支付

甲方应在此布线工程经甲方验收合格后 日内向乙方付清工程施工费。

九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。

十、争议解决方式：本合同在履行经过中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同一式三份，双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。

本合同未明确的内容，按《^v^合同法》有关规定执行。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

乙方：

乙方同意接受该委托，根据《^v^合同法》及其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。

一、 工程项目概况

工程项目内容：完成聚能电力有限公司楼层布线施工职业

技术标准：按照电力建设施工及验收技术规范等标准和经甲方审定的施工图纸进行施工。

承包方式： 包工包料

工程期限：一年(二零xx-零七-二零至二零xx-一零-二零)

工程变更:遇有设计变更、工程质量变更、价款变更等，由甲乙双方协商签订变更条款。

二、质量标准

乙方保证工程质量标准符合本合同约定的标准，如双方对此未作约定或约定不明的，该工程应符合民族标准，如无民族标准的应符合行业标准，没有民族标准和行业标准的，按照通常标准或符合合同目的的特定标准履行。

三、价款与支付

本合同价格为人民币(大写)：肆万叁仟陆佰元整(￥四三六零零)。

价款支付方式：

自本合同生效后，工程竣工经双方验收合格后三零日内，甲路线乙方支付全部合同价款 .所有价款采用银行转帐方式支付。

四、权利与义务

甲方的权利与义务

提供设计、施工技术资料与图纸等有关文件;

组织施工图、技术交底职业;

按合同时刻支付工程款;

按时派人参加工程各阶段的验收职业,办理设计、施工变更的签订职业。

乙方的权利与义务

根据甲方审定的施工图及其说明进行施工,施工经过中出现难题及时与甲方联系协商解决;

严格按甲方的有关要求及行业规范的有关规定进行施工;

按照甲方的有关要求填写各种施工纪录、技术资料;

及时向甲方提供工程各阶段的工程验收通知单、工程竣工报告;

乙方应严把工程的材料、施工质量关,确保工程的施工质量;

施工经过中严格遵守有关的安全职业规程和上级颁发的安全职业规定,确保施工经过中的施工安全，因乙方责任出现的施工事故由乙方自行负责;

由于乙方责任造成的施工质量难题及引起的相关损失由乙方自行承担。

五、施工验收

乙方工程完成后向甲方提出验收报告之日起 七日内，双方共同就材料、施工质量、规范进行验收，验收合格后，甲乙双方共同签署验收单。如发现材料、施工质量、规范与本合同约定不符的，双方应作记录并签字，该记录作为甲路线乙方索赔的依据。如乙方未在本合同约定的期限内参加验收，乙方对甲方的验收结局予以认可。

在本合同规定的质量保证期内，如工程的质量不符合本合同规定或材料存在缺陷(包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等)，甲方有权申请民族和行业认可的具有资质的技术鉴定机构对该工程进行鉴定，该鉴定结局将作为甲路线乙方索赔的依据，鉴定费用由乙方承担。

施工内容

布线整理：线缆入槽、标识标签、线缆测试寻线、布线绘图等

办公室除尘：墙面、门窗、地面除尘及防尘处理。

各办公室的照明体系的更改。

A方：_________

B方：_________

A、B双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。

防线施工合同范本 第九篇

一、支付方式

加工、安装费用的支付：乙路线甲方请求付款前，必须征得总包方同意，并由总包方在合同付款单上签字确认，甲方收到经总包方签字确认的合同付款单后向乙方支付相应款项。

二、付款方式为材料全部进场付暂定总价的三零%，达到竣工验收条件付暂定总价的四零%，竣工验收合格结算完后付至总价的九五%，留五%的质保金，质保期满后无质量难题付清。质保期从竣工验收合格之日起一年，质保期内有难题乙方必须履行维修责任。

三、乙方在收到甲方的工程款的同时，需向甲方提供足额的相关发票。

防线施工合同范本 第一零篇

一、甲方违约责任：

①甲方无正当理由迟延向乙方支付工程款，承担相应违约责任，每天按应付款部分的金额万分之二的比例，向乙方支付逾期付款的违约金。

②合同履行经过中，当预留洞口发生变更时甲方未及时通知乙方，给乙方造成的损失，由甲方承担全部损失。

二、乙方违约责任：

①对乙方加工、安装经过中出现的质量难题，甲方直接追究乙方责任。

②由于乙方加工、安装质量不合格的，乙方应赔偿甲方全部损失。

③乙方未按合同约定做好成品保护，应负责重新安装符合要求，由此增加的费用由乙方承担，同时向甲方支付损坏部分金额两倍的违约金，并承担给甲方造成的其他损失。

④乙方安装迟延，给甲方造成损失的`，由乙方承担全部损失。

⑤乙方未按合同约定日期安装完毕的，每迟延一天向甲方支付二零xx元的进度违约金。

⑥乙方加工、安装必须符合民族规范等。未能达到民族规范要求，则视为违约，甲方有权要求乙方重作或返工，直至符合民族规范。乙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总金额的五%作为违约金。

⑦若发现乙方在施工现场遗留垃圾，甲方将通知乙方在指定时刻内完成清理职业，否则甲方有权请第三方处理垃圾，由乙方承担相应费用。

⑧因乙方责任致使合同终止，乙路线甲方支付合同总价款一零%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

⑨因甲方或总包方缘故，导致乙方不能正常施工时，乙方应以书面形式提出延期申请，否则甲方不承担相关责任。

防线施工合同范本 第一一篇

一、乙方选用的型材、配件及辅料等必须符合民族标准和双方共同确认的《加工、安装技术要求》。

二、乙方加工、安装必须符合民族标准。如果在合同履行经过中出台新的民族标准或行业标准，执行新的民族或行业标准。

三、乙方在安装前将检测报告、检验报告、生产许可证、合格证书及相关的其它资料（需加盖公章）备齐，提交甲方一份。另外，甲方验收时有权随机抽取检测，相应的检测费用由乙方承担。

四、加工、安装完毕后，表面不允许有毛刺、油污或其它污迹。表面平整，没有明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。

防线施工合同范本 第一二篇

一、质保期内乙方免费进行维修。如果因乙方缘故致使损坏的，由乙方承担相关费用。

二、因加工、材料或配件本身质量缘故造成损坏的，乙方应免费更换和维修。

三、乙方撤场后，如出现需要维修难题时，乙方接到甲方或甲方委托的物业公司通知后，二四小时内必须到达现场进行维修（非乙方加工、安装或材料本身质量缘故所造成的，相关维修费用由甲方或当事人承担），否则视同乙方授权甲方或甲方委托的物业公司自行处理，所发生费用从质保金中扣除。

防线施工合同范本 第一三篇

一、甲方无正当理由未按合同约定支付合同价款，经乙方催告后两个月内甲方仍未支付，严重影响工程施工的，乙方可以单方解除合同。

二、乙方出现下列情况，甲方有权与乙方解除合同。

①乙方冒用他人资质，或者私自将工程进行分包或转包。

②乙方不及时进驻工地进行安装，经甲方催告后在指定期限内仍拒绝履行义务。

③乙方收到甲方《整改通知》后三日内，仍继续存在或在以后重复出现同一难题。

④乙方拒绝执行甲方根据合同约定发出的指示。

⑤乙方不按甲方指定或确认的材料，以及合同约定的质量要求进行加工、安装。

⑥加工、安装质量不合格，并拒绝重作、返工。

防线施工合同范本 第一四篇

甲 方：_________

乙 方：_________

甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线体系签订合同如下：

一、工程概况

一、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线体系

二、工程地址：_________

三、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防体系产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。

乙方具体负责：

(一) 暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装

(二) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装，设备的安装和体系调试

(三) UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和体系调试；

(四) 整个弱电工程采购部分包括：

除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。

二、甲乙双方的责任和义务

一、甲方负责协调处理工地现场有关难题，保证现场正常施工的必要条件。

二、乙方应按合同规定的时刻施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下职业：

一）完成_________（地点名称）弱电综合布线体系（工程量为：约 米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷体系产品、消防体系产品）

二）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

三、乙方保证统一着装（职业服）在现场施工及项目班组长每天到场。

四、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护职业。

五、甲方应及时将工程材料运到